Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.12.2009 - 15:29  //  aktualizácia: 03.12.2009 - 15:29  //  zobrazené: 2008

Povolenie na stavbu IBV Mlyny, SO Komunikácie a chodníky

Mesto Senica ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva na základe žiadosti stavebníka WERTIKA, s.r.o., Haydnova 20/c, 811 02 Bratislava, IČO 35843080 zastúpeného Ing. Jurajom Havettom, Krátka 160/7, 905 01 Senica, IČO 37769715 z 15. 10. 2009 podľa § 66 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov p o v o l e n i e na stavbu IBV Mlyny, SO Komunikácie a chodníky, ktorá sa uskutoční na pozemku parc. č.3787/48, 3787/131 a 3787/261, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo a parc.č. 3787/239 a 3787/250 (novovytvorená z pozemku parc.č.3787/18) v k.ú. Senica, ku ktorým má stavebník iné právo.


Mesto Senica vydalo 16. 3. 2009 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.SOÚ-148/2009-ORA. Spoločný stavebný úrad dal dňa 23. 10. 2009 súhlas s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu podľa § 120 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stavba pozostáva z vybudovania deviatich vetiev miestnych komunikácií IBV Mlyny. Vetva I navrhnutá v kategórii MO 8/40 ako obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 2 x 3 m je pripojená na MK ul. S. Jurkoviča a na novo navrhnutú komunikáciu III. triedy budovanú v rámci stavby Prepojenie ciest II/500 a III/05117, Senica. Vetva II je navrhnutá v kategórii MO 7/40 ako obojsmerná komunikácia so šírkou jazdných pruhov 2 x 3 m. Vetva I a II tvoria okruh a sú nosnými komunikáciami IBV Mlyny. Komunikácie III - IX sú jednosmerné jednopruhové komunikácie kategórie MO 5,5/40. Z vetvy VIII sú prístupné navrhnuté parkovacie miesta v počte 40 stojísk, z ktorých 2 miesta sú určené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o parkovacie miesta s kolmým státím s rozmermi 2,50 x 5,00 m, miesta pre osoby ZŤP majú rozmery 3,50 x 5,00 m. K jednotlivým objektom je navrhnuté vybudovanie obojstranných chodníkov šírky 1,50 m.


Odvodnenie komunikácií je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhnutých kanalizačných vpustov zaústených do dažďovej kanalizácie.


Konštrukcia komunikácií (vetva I a II) :

Asfaltový betón ABI 50 mm

Obaľované kamenivo OKII 60 mm

Infilt.postrek PI, EK 0,5 kg/m2

Cementobetónová doska CBIII 220 mm

Štrkodrva ŠD 100 mm

Štrkopiesok ŠP 150 - 180 mm

Spolu : 580 - 610 mm



Konštrukcia komunikácií (vetva III - IX) :

Asfaltový betón ABI 40 mm

Obaľované kamenivo OKII 60 mm

Infilt.postrek PI, EK 0,5 kg/m2

Cementobetónová doska CBIII 200 mm

Štrkodrva ŠD 100 mm

Štrkopiesok ŠP 150 - 190 mm

Spolu : 550 - 590 mm



Konštrukcia parkovísk :

Zámková dlažba sivá DL 80 mm

Lôžko z kameniva 4-8mm L 40 mm

Podkladový betón B12/15 PB 150 mm

Štrkodrva ŠD 100 mm

Štrkopiesok ŠP 100 mm

Spolu : 470 mm



Konštrukcia chodníkov :

Betónová dlažba zámková DL 80 mm

Lôžko z kameniva 4-8 mm L 40 mm

Podkladový betón tr.8/10 PB 150 mm

Štrkopiesok ŠP 150 mm

Spolu : 420 mm



Základné údaje o stavbe :



Názov stavby : IBV Mlyny, SO Komunikácie a chodníky

Miesto stavby : k.ú. Senica, parc.č.3787/48, 3787/239, 3787/131, 3787/261

a 3787/250 (novovytvorená z parcely č.3787/18)

Okres : Senica

Druh stavby : Účelová výstavba

Stavebník : WERTIKA, s.r.o., Haydnova 20/c, 811 02 Bratislava

IČO 35843080

Projektant : Mária Záhymská, Gallayova 45, 841 02 Bratislava

Zhotoviteľ : bude určený na základe výberového konania

Rozpočtový náklad : cca 1.300 tis. € (cca 39 mil. Sk), konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk





Stavebné povolenie sa vydáva za týchto podmienok :


1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

2. S realizáciou stavby sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

3. Prípadné zmeny a odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie, ktoré sa v priebehu výstavby vyskytnú, stavebník včas prerokuje so stavebným úradom.

4. Stavebník si vyžiada od príslušných organizácií informácie o uložení inžinierskych sietí.

5. Pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky platné právne, technické a technologické predpisy vrátane predpisov na ochranu zdravia, životného prostredia, ako aj bezpečnosť pri práci.

6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť začatie stavby.

7. Stavebník je povinný podľa § 62 ods.1 písm. d) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.

8. Stavba bude ukončená do 31. 12. 2011.

9. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží evidenciu o druhoch a množstve odpadov z realizácie stavby a doklady o zabezpečení ich zhodnotenia a zneškodnenia oprávnenými osobami a doklad o spôsobe zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia odpadov z prevádzkovania stavby.

10. Stavebník je povinný do termínu začatia kolaudačného konania uzavrieť zmluvný vzťah so SVP, š.p. o umiestnení zariadenia v koryte vodného toku a majetkovoprávne usporiadať pozemky.

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p., OZ Bratislava č.15519-210/2009-Ki z 12. 10. 2009, najmä :

- pri realizácii stavby dodržať ustanovenia STN 73 6822 Križovania a súbehy vedenia a komunikácií s vodnými tokmi, zákon č.364/2004 Z.z. vodný zákon a zákon č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami,

- stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásmo pobrežného pozemku vodného toku v zmysle § 49 vodného zákona, t.j. 10 m od brehovej čiary vodného toku je zákaz budovať pevné stavby vrátane oplotenia,

- pri realizácii stavby nesmie byť poškodený majetok v správe SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy Malacky,

- pri zásahu do pobrežných pozemkov je stavebník povinný po ukončení stavby brehy a terén uviesť do pôvodného stavu.

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s., Regionálne centrum Sever, lokalita Nové Mesto nad Váhom uvedené vo vyjadrení č.49/Mi/09 z 5. 8. 2009, najmä :

- je povinný rešpektovať vyjadrenie č.1003040109 z 29. 1. 2009 a dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo stavby od existujúcich plynárenských zariadení v zmysle zákona č.656/2004 Z.z.,

- pred realizáciou prác je potrebné presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,

- realizačný projekt je potrebné predložiť na vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s.

13. Stavebník je povinný dodržať podmienky a.s. TRANSPETROL Bratislava uvedené vo vyjadrení č.9397/08 z 12. 12. 2008.

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky a.s. SLOVNAFT Bratislava uvedené vo vyjadrení č.PO-2009/10/20-00/5 z 13. 10. 2008.

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky Západoslovenskej energetiky, a.s. stanovené listom č.73037/2009 z 3. 8. 2009, najmä :

- pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie vedení v majetku ZSE Distribúcia, a.s.,

- pri križovaní a súbehu so zariadeniami ZSE Distribúcia, a.s. je potrebné zemné práce vykonávať ručne a dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN,

- pri práci na zariadeniach v majetku ZSE Distribúcia, a.s. a pred zahrnutím výkopov a chráničiek je potrebné prizvať k obhliadke pracovníkov RSEZ Západ Trnava a požiadať ich o technický dozor,

- stavebník je povinný všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma rešpektovať v zmysle ustanovení § 36 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov,

- pri prekládke elektrických vedení je potrebné postupovať podľa § 38 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.

16. Stavebník dodrží podmienky a.s. Slovak telekom č.11788/09 z 23. 7. 2009.

17. Stavebník dodrží podmienky BVS, a.s. Bratislava č.21600/4020/2009/Nm z 11. 8. 2009.

18. Stavebník vykoná záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk podľa podmienok určených rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trnava č.TT-09/207-5/1576/CAN z 19. 3. 2009.

19. Stavebník je povinný rešpektovať vodovod úžitkovej vody DN400 a v mieste jeho križovania s komunikáciami uložiť vedenie do chráničky.

20. Miestna komunikácia bude pripojená na MK S. Jurkoviča podľa podmienok rozhodnutia o pripojení na miestnu komunikáciu vydaného Mestom Senica č.OVŽPaD/JO/2009/1156 z 1. 12. 2009.

21. Počas realizácie stavby budú na MK S. Jurkoviča umiestnené dopravné značky a dopravné zariadenia v zmysle určenia, vydaného Mestom Senica č.OVŽPaD/JO/2009/1158 z 1. 12. 2009.

22. Stavebník je povinný pred kolaudáciou stavby osadiť na miestnych komunikáciách dopravné značky a dopravné zariadenia v zmysle určenia, vydaného Mestom Senica pod č.OVŽPaD/JO/2009/1157 z 1. 12. 2009.

23. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.


Odôvodnenie :

Stavebník WERTIKA, s.r.o., Haydnova 20/c, 811 02 Bratislava, IČO 35843080 zastúpený Ing. Jurajom Havettom, Krátka 160/7, 905 01 Senica, IČO 37769715 podal 15. 10. 2009 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu IBV Mlyny, SO Komunikácie a chodníky. Spolu so žiadosťou predložil kópiu z katastrálnej mapy, listy vlastníctva na pozemky parc.č.3787/48, 3787/131 a 3787/261 v k.ú. Senica, ktorých je vlastníkom a listy vlastníctva na pozemky č.3787/239 a 3787/250 (novovytvorená z parc.č.3787/18), ku ktorým predložil súhlas vlastníkov, čím preukázal iné právo k pozemkom, na ktorých sa stavba uskutoční.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie a 21. 10. 2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, bolo podľa § 61 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania upustené

Stavebník predložil aj vyjadrenia dotknutých orgánov. K stavebnému konaniu sa vyjadrili tieto dotknuté orgány : Technické služby Senica, a.s., Okresné riaditeľstvo HaZZ Senica, Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica, Obvodný úrad životného prostredia Senica - štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, Obvodný úrad v Senici - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, SPP, a.s. Bratislava, BVS, a.s. Bratislava, Slovak telekom, a.s., Bratislava, ZSE, a.s. Bratislava, Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Slovenský hodváb, š.p. Senica, Slovnaft, a.s. Bratislava, Transpetrol, a.s. Bratislava.

Stavebný úrad pri povoľovaní predmetnej stavby vychádzal z ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako i vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov k realizácii stavby a zaviazal stavebník na dodržanie podmienok správcov sietí a stanovil podmienky potrebné na realizáciu stavby.
častníci konania a dotknuté orgány nepodali žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia. Stavebný úrad zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy účastníkov konania a vydanie stavebného povolenia nie je v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie tohto povolenia bol vybratý správny poplatok je podľa pol. č.60 písm. g) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 116 € (3.494,62 Sk, konverzný kurz 1 €=30,1260 Sk).


P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica prostredníctvom Mestského úradu Senica. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.






RNDr. Ľubomír PARÍZEK
primátor



Doručí sa :

  1. účastníkom konania verejnou vyhláškou
  2. Ing. Juraj Havetta, Krátka 160/7, 905 01 Senica
  3. Ing. Richard Verner, Haydnova 20/c, 811 02 Bratislava
  4. Monika Vernerová, Haydnova 20/c, 811 02 Bratislava
  5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
  6. Mária Záhymská, Gallayova 45, 841 02 Bratislava


Na vedomie :

  1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  2. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
  3. SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
  4. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  5. DIGI SLOVAKIA, spol. s r.o., Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava
  6. Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica
  7. Krajský pamiatkový úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
  8. Obvodný úrad životného prostredia Senica - štátna vodná správa
  9. Obvodný úrad životného prostredia Senica - štátna ochrana prírody
  10. Obvodný úrad životného prostredia Senica - štátna správa v odpadovom hospodárstve
  11. Obvodný úrad životného prostredia Senica - ochrana ovzdušia
  12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Senica
  13. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica
  14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
  15. Mesto Senica, Spoločný obecný úrad
  16. spis



Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

...........................................


NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!